Оформление ответственности сторон

9.1.В случае нарушения Заказчиком срока исполнения обязательства, установленного пунктом 6.2. настоящего Контракта, он уплачивает Поставщику Пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы Контракта. 9.2.В случае безосновательного отказа Заказчика от приемки соответствующей партии товара он уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы поставленной партии, от приема которой Заказчик отказался. 9.3.За просрочку передачи товаров, против сроков, установленных настоящим Контрактом и прилагаемым к нему графиком, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости не поставленных товаров. 9.4.В случае передачи некомплектных или некачественных товаров Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика замены в течение 10 календарных дней некомплектных или некачественных товаров, доукомплектования товара либо отказаться от исполнения настоящего Контракта, уведомив Поставщика телеграммой. При отказе Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным данным пунктом, Поставщик обязан не позднее двух рабочих дней, следующих за днем отправки Заказчиком соответствующей телеграммы, возвратить Заказчику всю сумму Контракта. Возмещение Поставщиком причиненных Заказчику убытков производится в течение 10 рабочих дней, следующих за днем отправки Заказчиком телеграммы об отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.5.В случае неисполнения Поставщиком требований, указанных в пункте 9.4. настоящего Контракта, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости некомплектных и (или) некачественных товаров за каждый день просрочки. 9.6.В случае отказа Поставщика от поставки товаров, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Контракту, или поставки товара с нарушением условий пункта 2.1.4. Контракта, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт, при этом Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50% от суммы настоящего Контракта. Возврат денежных средств по основаниям, предусмотренным данным пунктом, Поставщиком осуществляется в порядке и срок, установленные пунктом 9.4. настоящего Контракта. 9.7.Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Контрактом, определяется в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик иногда прописывает свое право расторгнуть контракт, определяя порядок возмещения потерь сторон. Это право предоставляется ему действующим законодательством, однако заказчики, имеющие основания опасаться возникновения проблем с финансированием, обычно уделяют данному вопросу особое внимание. Если иное не предусмотрено государственным контрактом, убьгг ки, которые причинены поставщику в связи с выполнением госудап ственного контракта, подлежат возмещению государственным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с государственным контрактом. В случае, когда убытки, причиненные поставщику в связи с выполнением государственного контракта, не возмещаются в соответствии с государственным контрактом, поставщик вправе отказаться от исполнения государственного контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением государственного контракта (ст. 533 ГК).

10.1.Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично, направив об этом Поставщику письменное уведомление с указанием не выполненных им обязательств: а)если Поставщик не может поставить партию или все товары в сроки, предусмотренные графиком, прилагаемым к настоящему Контракту;
или б)если Поставщик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту. 10.2.Если Заказчик расторгает Контракт полностью или частично согласно п. 10.1. настоящего Контракта, Заказчик может на аналогичных условиях закупить недопоставленные товары, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с такой закупкой аналогичных товаров. При этом Поставщик не освобождается от выполнения своих обязательств по Контракту в той его части, которая не была расторгнута. 10.3.Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения правоохранительных, налоговых или судебных органов. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата гарантии выполнения Контракта Поставщику.

Споры, возникающие в ходе реализации контракта, которые не удается решить мирным путем, передаются на рассмотрение арбитражного суда, который также может быть указан в контракте. Однако отсутствие подобной ссылки вовсе не лишает стороны права на судебное разбирательство. В идеале следует указывать суд, который не может по тем или иным причинам оказаться в зависимости от сторон контракта. Однако на практике иск, как правило, изначально попадает в территориальный суд госзаказчика - арбитражный суд субъекта Федерации.

11.1.Споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. 11.2.При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.




20.01.2010 08:01:12
Закупка фильтров для воды (видео)
Как выбрать фильтр для воды? Отличается ли по внешним признакам качественный фильтр от некачественного? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, если посмотреть следующее видео. Смотрите внимательно!
подробнее   >>>
 
14.01.2010 11:45:47
Собрание директоров
Сегодня состоялся очередной съезд директоров крупной торговой сети «Аквамарин экстра». Руководители собрались с целью обсуждения планов на ближайший квартал. Заседание длилось более двух часов. По обоюдному согласию руководителей планируется ...
подробнее   >>>
 
31.12.2009 00:36:03
Нефтепровод из Восточной Сибири
Продолжается строительство нефтепровода из Восточной Сибири. В следующем году проложат еще определенный участок данного проекта. А к 2014 году планируется полностью закончить данное строительство. Нефтепровод будет пролегать ...
подробнее   >>>
 


все новости...